8(800)201-99-74

Договор оказания монтажных услуг образец

Содержание

Договор оказания услуг по выполнении монтажных работ

Договор оказания монтажных услуг образец
по выполнении монтажных работ

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Поставщик, являющийся продавцом оборудования по контракту на поставку, принимает на себя обязательство осуществить силами своих специалистов монтажные работы, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию оборудования, поставляемого по контракту, именуемого в дальнейшем Оборудование, а также обеспечить гарантированную производительность и другие показатели в соответствии с техническими условиями контракта, произведя за время монтажа обучение персонала Заказчика, являющегося покупателем оборудования по контракту на поставку, методам наладки и эксплуатации оборудования, включая передачу опыта и специфических навыков работы.

СТАТЬЯ 2

2.1. Для выполнения указанных в ст.1 настоящего договора работ Поставщик в срок не позднее дней с даты получения от Заказчика подтверждения о готовности объекта к монтажу, командирует в РФ следующих специалистов:

  • эксперта-консультанта ;
  • главного инженера ;
  • старшего инженера ;
  • инженера ;
  • техника (мастера, монтера) ;
  • квалифицированного рабочего ;

2.2. Поставщик обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в его распоряжение других необходимых специалистов.

2.3. При необходимости срочного командирования срок выезда специалистов поставщика не будет превышать дней с даты получения запроса.

2.4. Ориентировочные сроки начала и проведения монтажных работ: «»2016 г. Точную дату начала монтажа Заказчик сообщит Поставщику дополнительно. Поставщик обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Заказчика о дате прибытия специалистов в РФ, указав номер рейса (поезда), как можно раньше, но не позднее, чем за дней до начала отъезда.

2.5. В случае, если указанные в п.2.

4 сроки проведения монтажных работ окажутся недостаточными, Заказчик имеет право, на условиях настоящего договора до окончательного завершения монтажных работ, продлить период пребывания специалистов Поставщика.

Если будет установлено, что монтажные работы не были проведены в указанные выше сроки по причинам, зависящим от Поставщика, все расходы, связанные с дальнейшим пребыванием специалистов в стране Заказчика, Поставщик принимает на себя.

СТАТЬЯ 3

3.1. За выполнение вышеуказанных работ Заказчик оплачивает Поставщику работу специалистов по следующим месячным ставкам:

  • эксперту-консультанту рублей в месяц;
  • главному инженеру рублей в месяц;
  • старшему инженеру рублей в месяц;
  • инженеру рублей в месяц;
  • технику (мастеру, монтеру) рублей в месяц;
  • квалифицированному рабочему рублей в месяц;

В ставки за монтажные работы включаются возмещения за работу специалистов Поставщика, оплата за отпуск, суточные и другие расходы, связанные с командированием, за исключением расходов по проезду и оплате жилых помещений.

3.2. Выплата сумм, указанных в п.3.1 настоящего договора производится в форме инкассо с последующим акцептом (немедленной оплатой) на основании следующих документов:

  • счета Поставщика в 4-х экземплярах;
  • ведомости монтажных работ, подтвержденной Заказчиком или его уполномоченным.

3.3. Заказчик, кроме того, оплачивает:

  • стоимость проезда специалистов из страны Поставщика до места монтажа в стране Заказчика при предъявлении билета и багажных квитанций:
    • по проезду по железным дорогам;
    • по иностранной территории – в спальном вагоне класса, а при прямом сообщении – в вагоне скорого поезда;
    • по территории РФ – в вагоне скорого поезда. При этом оплачивается провоз багажа до кг на каждого специалиста;
    • по проезду воздушным транспортом;
    • по тарифу турист-класса, включая провоз багажа на каждого специалиста до кг сверх багажа, провозимого бесплатно по билету.
  • стоимость проезда, включая провоз багажа, при возвращении специалистов из страны Заказчика в страну Поставщика. Билеты на обратный проезд приобретает Заказчик и вручает их специалистам Поставщика.
  • во время пребывания специалистов в г. в связи с выполнением обязательств по настоящему договору Заказчик предоставляет специалистам Поставщика номер в гостинице.

СТАТЬЯ 4

4.1. Рабочее время специалистов Поставщика на месте монтажных работ устанавливается согласно правилам, действующим в стране Заказчика.

СТАТЬЯ 5

5.1. Представители Заказчика и Поставщика совместно составляют план и график проведения монтажных и пусконаладочных работ.

5.2. Работы по монтажу производятся под руководством руководителя группы специалистов Поставщика (специалиста поставщика, если он один), который дает технические указания и консультации, относящиеся к монтажу. Поставщик обеспечивает своих специалистов необходимыми инструментами и приборами.

5.3. В процессе выполнения монтажных работ все основные части оборудования должны быть тщательно проверены.

Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Поставщика и Заказчика на месте монтажа.

При наличии дефектов в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность сторон за эти дефекты.

5.4. Все записи в монтажном журнале ведутся на русском языке и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все записи технического характера должны быть подписаны соответствующими специалистами обеих сторон.

5.5. По окончании монтажа и пусконаладочных работ представителями Поставщика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности оборудования к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа оборудования в целом, а если необходимо, то и отдельных машин и агрегатов.

5.6. Окончательные испытания оборудования производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Поставщика в соответствии с техническими требованиями договора.

5.7. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию».

5.8. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Поставщика, относящиеся к монтажу оборудования, а Поставщик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных работ.

СТАТЬЯ 6

6.1. Поставщик страхует своих специалистов за свой счет в соответствии с законодательством своей страны на случай болезни или несчастных случаев во время пребывания их в РФ. Заказчик может по просьбе Поставщика и за его счет застраховать специалистов в в соответствии с правилами страхования от несчастных случаев .

6.2.

При болезни или несчастных случаях во время пребывания специалистов Поставщика в РФ Заказчик обеспечивает больному или пострадавшему специалисту бесплатную медицинскую помощь в системе государственного здравоохранения и медикаменты по нормам и правилам страны Заказчика и производит платежи в течение в размере и порядке, предусмотренном в ст.3 настоящего договора. При этом Поставщик примет все меры к тому, чтобы по причине болезни его специалиста не было задержки в осуществлении монтажных работ на участке заболевшего специалиста.

6.3. При нетрудоспособности более по болезни или вследствие несчастного случая Поставщик обязан отозвать нетрудоспособного специалиста в свою страну либо лечить и содержать его за свой счет до состояния транспортабельности и по требованию Заказчика в срочном порядке направить замену.

6.4. В случае отзыва специалиста Поставщика по независящим от Заказчика причинам до истечения согласованного между сторонами срока расходы по откомандированию и замене специалистов несет Поставщик.

СТАТЬЯ 7

7.1. Поставщик несет ответственность:

7.1.1. За невыполнение своих обязательств, обеспечивающих: своевременных монтаж, пусконаладочные работы и проведение испытаний смонтированного оборудования в соответствии с согласованным графиком и программой монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию.

СТАТЬЯ 8

8.1. Срок гарантии на выполненные монтажные работы – месяцев с даты их окончания в соответствии с п.5.7 ст.5 настоящего договора.

СТАТЬЯ 9

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, действует законодательство .

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Источник: http://PravoDoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/okazanie-uslug/dogovor-okazaniya-uslug-po-vipolnenii-montazhnih-rabot/

Образец договора на оказание услуг по установке оборудования

Договор оказания монтажных услуг образец

3 месяца хостинга в подарок!

  • Хотите сменить хостера?
  • Подарим остаток баланса на счет

  • Скидка 50%
  • на серверы Xeon E3 и Xeon E5 Start!

    выделенный сервер

    Адрес: 196084, Россия, Санкт-Петербург,

    ул. Заставская, д. 22, корп.2, лит. А, 8 этаж

    Договор на оказание услуг по установке и обслуживанию оборудования связи

    на оказание услуг по установке

    и обслуживанию оборудования связи

    г. __________________ “___”___________ _____ г.

    ______________________________________, именуем__ в дальнейшем

    “Исполнитель”, в лице ___________________________________________,

    действующ___ на основании _______________________, с одной стороны

    и ________________________________________, именуем__ в дальнейшем

    “Заказчик”, в лице _________________________________, действующ___

    на основании _________________________, с другой стороны совместно

    именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по установке и обслуживанию оборудования связи (далее по тексту настоящего Договора – Оборудование), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

    1.2. Перечень Оборудования и перечень выполняемых работ указывается в Приложении N 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

    1.3. Сроки выполнения работ указываются в Приложении N 2 к настоящему Договору.

    1.4. Работы по установке Оборудования считаются выполненными после подписания Акта приема-сдачи работ уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

    1.5. Работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию Оборудования, выполняемые Исполнителем, состоят из планового и непланового эксплуатационно-технического обслуживания и представляют собой совокупность мероприятий, поддерживающих Оборудование в работоспособном состоянии.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Исполнитель обязуется:

    2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством.

    2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные в Приложении N 2 к настоящему Договору.

    2.1.3. Приступить к установке Оборудования в течение ____ дней после подписания настоящего Договора.

    2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе.

    2.1.5. Осуществлять плановое эксплуатационно-техническое обслуживание Оборудования в объеме и сроки, указанные в Приложениях NN 1 и 2 к настоящему Договору, о чем производить запись в Журнале обслуживания Оборудования (как в экземпляре Исполнителя, так и в экземпляре Заказчика).

    2.1.6. Обеспечить своевременный выезд специалистов к Заказчику для выполнения работ, включенных в Приложение N 1.

    2.1.7. По получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном выполнении работ устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более _____ дней после получения сообщения.

    2.2. Исполнитель вправе:

    2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы.

    2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.

    2.3. Заказчик обязуется:

    2.3.1. Предоставить Исполнителю допуск в помещения, в которых будет устанавливаться Оборудование.

    2.3.2. Принять результат выполненных работ по установке Оборудования и подписать Акт приема-сдачи работ не позднее ____ дней со дня уведомления Исполнителем Заказчика о готовности Оборудования к работе.

    Мотивированный отказ от приемки работ и подписания Акта приема-сдачи работ должен быть предоставлен Заказчиком Исполнителю в течение ____ дней.

    В случае неподписания Акта приема-сдачи работ и непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта работа считается выполненной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.

    2.3.3. Подавать Исполнителю заявки на проведение непланового эксплуатационно-технического обслуживания Оборудования. Способ подачи заявки определяется по согласованию с Исполнителем.

    2.3.4. Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

    2.4. Заказчик вправе:

    2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

    2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

    2.5. Стороны ежемесячно составляют Акт о выполненных работах по обслуживанию Оборудования.

    3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    3.1. Стоимость работ по установке оборудования составляет ______ (___________) рублей, в том числе НДС (___ %) – ______ (___________) рублей.

    3.2. За обслуживание Оборудования Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю абонентскую плату в размере _______ (___________) рублей, в том числе НДС (___ %) – ________ (_____________) рублей.

    3.3. Счет на оплату работ по п. 3.1 настоящего Договора предоставляется Исполнителем Заказчику в течение _____ дней с момента __________ (подписания Акта или подписания Договора).

    3.4. Счета на оплату услуг Исполнителя по п. 3.2 настоящего Договора предоставляются Исполнителем Заказчику не позднее ____ числа текущего месяца начиная с месяца, следующего за месяцем подписания Акта приема-сдачи работ по установке Оборудования.

    3.5. Расчеты производятся Заказчиком в течение ____ дней с момента получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.

    4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

    4.3. Оборудование, вышедшее из строя по вине Заказчика либо выработавшее свой ресурс, заменяется Исполнителем за счет Заказчика.

    4.4. Журнал обслуживания Оборудования, указанный в п. 2.1.5 настоящего Договора, хранится у Заказчика и Исполнителя по одному экземпляру для каждого.

    4.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за исполнение третьими лицами обязательств по Договору несет Исполнитель.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и уважения.

    5.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ______________.

    5.3. За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере ____% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

    5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере ____% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

    5.5. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

    К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.

    ), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.

    6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до “___”___________ ____ г.

    7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Приложение N 1 – Перечень Оборудования и выполняемых работ.

    Приложение N 2 – Сроки выполнения работ.

    По вопросам составления и экспертизе договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32

    Источник: http://kleotur.info/obrazec-dogovora-na-okazanie-uslug-po-ustanovke/

    Договор на выполнение монтажных работ образец 2018 бланк скачать

    Договор оказания монтажных услуг образец

    Строительно-монтажная компания «__________________________________», в лице генерального директора ________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и [___________________________________________________], в лице именуемый в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по[_____________________________________________________], расположенного по адресу: [_____________________________________________________], и передать полученный при выполнении работ результат.

    1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре.

    1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в задании на выполнение работ.

    1.4. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора состовляет:______________________руб., прописью:_____________________________________________

    1.5. Состав и содержание технической документации: [_______________________________________________________________________].
    1.6. Подрядчик выполняет работы с использованием своего материала и несёт ответственность за его качество.

    1.7. Подрядчик дает гарантию на качество монтажа 1(один) год.

    2. Срок выполнения работ

    2.1. Срок выполнения монтажных работ Подрядчиком устанавливается с [__________] по [__________].

    2.2. Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором.

    3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

    3.1. Выполненные монтажные работы передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки.

    3.2. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки выполненных работ.

    3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение [2 часов] с момента передачи Подрядчиком объекта Заказчику.

    3.4. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной.

    3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки .

    3.6. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки или обоснованной претензии по технической документации работы считаются выполненными.

    4. Стоимость работ и порядок оплаты

    4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в два этапа:

    4.1.1.При составлении данного договора в размере 70% от общей суммы согласованной сторонами в п. 1.4. данного договора.

    4.1.2 Остальные 30%:
    ( ) По окончанию работ;

    ( ) В случае рассрочки по одному разу в месяц в течении __ месяца(ев) по ____________ руб. ,прописью:______________________________.

    4.2. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки.

    4.3.Оплата стоимости выполненных работ по настоящему договору производится в наличном порядке или безналичном на карту Сбербанка.

    5. Права и обязанности Сторон

    5.1. Заказчик обязан:

    — своевременно, создать все условия Подрядчику для выполнения монтажных работ, отвечающие требованиям качества и безопасности, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации;

    — оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ;

    — обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику;

    — обеспечить своевременную приемку выполненных работ;
    — произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором;

    — выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. 5.2. Заказчик вправе:

    — осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения

    (графика), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; — требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

    — отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к

    исполнению договора или выполняет ее настолько медленно ,что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
    — отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения

    извещения об отказе Заказчика от исполнения договора; — требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора; — запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету договора информацию. 5.3. Подрядчик обязан: — использовать материал экономно и расчетливо.

    — обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении

    не соответствии условий предоставленных Заказчиком;
    — исполнять полученные в ходе выполнения строительно-монтажных работ указания Заказчика, если такие указания не

    противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

    — при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;

    — извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору.

    — выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. 5.4. Подрядчик вправе:

    — в случае невозможности оказания услуг лично с согласия Заказчика привлечь к выполнению обусловленных договором

    работ третье лицо;
    — требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем

    на пять процентов;
    — требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в

    технической документации;
    — требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки либо

    обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки; — требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки;

    — потребовать оплаты выполненной им работы, если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат

    оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования по причинам, вызванным недостатками предоставленной Заказчиком информации;

    — требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

    — не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, в частности, непредоставление материала препятствует исполнению договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок;

    — отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Заказчику убытки в полном размере.

    6. Ответственность Сторон договора

    6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

    6.3. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оказавшихся во владении Подрядчика в связи с исполнением договора.

    6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

    — безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; — возмещения своих расходов на устранение недостатков.

    6.5. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный

    Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

    6.6. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [0,1% от суммы настоящего договора].

    Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

    6.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

    6.8. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

    6.9. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

    6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе

    потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [7% от общей стоимости по настоящего договора].
    Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного

    договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
    6.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного

    обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
    6.12. Заказчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им

    материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

    6.13. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.

    6.14. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

    7. Разрешение споров

    7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

    7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по Алтайскому краю города Барнаула.

    7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 10 дней с даты получения претензии.

    8. Заключительные условия

    8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок [1 год].

    8.2. Течение гарантийного срока исчисляется с момента сдачи объекта и подписи Заказчиком акта-приемки выполненных работ.

    8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

    8.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.

    8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

    8.6. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством

    9. Реквизиты и подписи Сторон

    Подрядчик

    Юр.

    адрес: _______________________________________________________Почтовый адрес:_______________________________________________________ИНН:_______________________________________________________КПП:_______________________________________________________Банк:_______________________________________________________Рас./счёт:_______________________________________________________Корр./счёт:_______________________________________________________БИК:_______________________________________________________

    Заказчик

    Адрес регистрации: _____________________________________________________ Почтовый адрес: _______________________________________________________ Телефон/факс: ____________________________________ Паспорт серия, номер: ______________________________ Кем выдан: ____________________________________________________________ Когда выдан: __________________________________________________________

    Подпись: ______________________________

    Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ образец 2018 бланк скачать

    Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-na-vypolnenie-montazhnyh-rabot-obrazets-2018-blank-skachat.html

    Образец заполнения договор на оказание услуг строительно монтажных работ

    Договор оказания монтажных услуг образец

    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Согласно настоящему договору Подрядчик обязуется построить , именуемый в дальнейшем «Объект», в соответствии с Техническим заданием (Приложение №) и Сметой (Приложение №), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 1.2.

    Техническое задание состоит из следующей технической документации: . 1.3. Оплата выполненных работ производится в размере, предусмотренном Сметой, в следующем порядке и в следующие сроки: . 1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. 1.5. Срок действия договора: Начало работ: «»2018 года.

    Окончание работ: «»2018 года. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

    Договор подряда на строительно — монтажные работы

    Внимание Согласованная твёрдая договорная цена не может быть изменена в ходе исполнения договора на монтажные работы за исключением случаев, когда возникают работы, не учтённые договорной ценой, или, когда в проект вносятся изменения по инициативе Заказчика, оформленные в установленном порядке, что оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему договору подряда.3.3. Если по причинам, не зависящим от Подрядчика, произойдёт изменение сроков выполнения работ или увеличение их стоимости, то такое изменение также оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему договору на монтажные работы.3.4. В случае превышения фактических затрат над договорной ценой по вине Подрядчика, он погашает разницу за счёт собственных средств.3.5.

    • передавать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги: ;
    • оплата предоставленных Заказчиком услуг, указанных в предыдущем подпункте настоящего пункта, осуществляется на следующих условиях: ;
    • при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику (Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки).

    2.4.

    Договор подряда на строительно монтажные работы

    Все записи в монтажном журнале ведутся на русском языке и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все записи технического характера должны быть подписаны соответствующими специалистами обеих сторон. 5.5.

    По окончании монтажа и пусконаладочных работ представителями Поставщика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности оборудования к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию.
    В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа оборудования в целом, а если необходимо, то и отдельных машин и агрегатов. 5.6.

    Окончательные испытания оборудования производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Поставщика в соответствии с техническими требованиями договора. 5.7.

    Договор подряда на выполнение строительных работ: образец

    Если в течение 10 дней после получения Заказчиком Акта приёма-передачи, он не подпишет его или не направит в адрес Подрядчика обоснованные претензии, работы считаются принятыми.4.5. Заказчик обеспечивает охрану объекта, складов, бытовых помещений техники в соответствии с п.5.14.

    настоящего договора на монтажные работы. Помещения, в которых находятся материальные ценности, после окончания работы опечатываются (пломбируются) и сдаются под охрану сотрудникам охранного предприятия Заказчика, осуществляющих охрану данного объекта.4.6.

    Заказчик обязан перечислить на счёт Подрядчика аванс в соответствии с п.3.1. настоящего Договора до передачи Подрядчику по Акту помещений для выполнения работ. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА5.1.

    Подрядчик выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре на монтажные работы.5.2.

    Договор подряда на выполнение строительных работ

    • Список приложений.
    • Адреса и реквизиты сторон.
    • Подписи сторон.
    • Скачать типовой образец договора подряда на строительно монтажные работы можно на нашем сайте вместе со следующими приложениями:
    • Акт о приеме выполненных работ;
    • Акт приема-передачи материалов;
    • Акт приема-передачи оборудования;
    • Акт приема-передачи технической документации;
    • Дополнительное соглашение;
    • Календарный план;
    • Перечень материалов;
    • Перечень оборудования;
    • Перечень технической документации;
    • Протокол разногласий;
    • Протокол согласования разногласий;
    • Регламент проведения работ;
    • Смета;
    • Справка о стоимости работ и затрат;
    • Техническое задание.

    Внимание! Представленный текст является описанием образца договора подряда на строительно монтажные работы.

    Договор подряда на выполнение монтажных работ

    Важно В соответствии с условиями договора, генподрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по строительству (указывается наименование объекта работ).

    Календарный план работ, где указываются содержание, объем и план работ, Техническое задание и Перечень материалов, оборудований, необходимые для выполнения работ, выносятся в отдельный документ, который после утверждения сторонами становятся неотъемлемой частью договора.

    В этом же пункте указываются документы, подтверждающие право заказчика на земельный участок и разрешение на проведение работ.

    Копии документов выносятся в отдельный документ и становятся неотъемлемой частью договора.

    Здесь же указываются документы, подтверждающие все необходимые разрешения генподрядчика для выполнения работ. При проведении работы стороны руководствуются Регламентом проведения работ.

    Уточняются требования к работам.

    Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на строительно монтажные работы Приведенные ниже рекомендации относятся к общему случаю составления договора подряда на строительно монтажные работы. Для создания документа на ваших условиях воспользуйтесь шаблоном FreshDoc Договор генерального строительного подряда.

    Договор подряда на строительно монтажные работы используется при оформлении отношений между заказчиком и генподрядчиком, в которых генподрядчик берет на себя обязательство по поручению заказчика выполнить работы по строительству, а заказчик, в свою очередь, берет на себя обязательство принять и уплатить работу в размере и порядке, установленными договором.

    Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

    Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.12.2.
    Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.12.3.

    Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.12.4.

    Произвести уборку мусора в течение 24 часов после окончания работ.4.2. Заказчик обязан:4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ;4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.4.2.3.

    Передать Подрядчику для производства работ объект в 3-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения.4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего контракта.4.2.6.

    Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом. 5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ5.1. Работы должны выполняться по адресу г. Красноярск, ул. Советская, 24 в соответствии с графиком выполнения работ, который предоставляется Подрядчиком на момент подписания контракта.5.2.

    Источник: http://advocatus54.ru/obrazets-zapolneniya-dogovor-na-okazanie-uslug-stroitelno-montazhnyh-rabot/

    Типовой договор на оказание услуг строительно монтажных работ от частных – Кредитный юрист

    Договор оказания монтажных услуг образец

    Важнейшей особенностью этого соглашения является его личный характер, то есть оказать услугу, по общему правилу, должно именно то лицо, на которое договором возлагается такая обязанность. В этом прослеживается сходство между соглашением о выполнении услуг и трудовым договором.

    Гражданский кодекс регулирует типовой договор оказания услуг, хотя существует большое количество различных видов услуг (юридические, медицинские, рекламные и т. д.), порядок оказания которых (к примеру, почтовых) помимо ГК РФ регламентируется специальными законами. В прочих случаях все не предусмотренные Гражданским кодексом моменты определяются взаимным соглашением сторон.

    Много общего договор на выполнение услуг имеет с договором подряда, в рамках которого осуществляются различные работы.

    Форма КС-2 предоставляется с визой: -руководителя проекта Заказчика; -представителя Заказчика по контролю качества выполненных работ. 3.7.

    В порядке обеспечения выполнения Подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ и оформлению полного комплекта исполнительной документации согласно требованиям ИГАСН, Заказчик ежемесячно при оплате за выполненные работы резервирует сумму в размере ( ) % от стоимости строительно-монтажных работ с учетом НДС 18% по оформленной форме КС-3.
    Невыплаченная сумма подлежит возврату Подрядчику в полном размере в течение 20 банковских дней после предъявления оформленной в установленном порядке исполнительной документации на полный комплекс работ согласно п. 1.1. договора на монтажные работы, за исключением сумм, потраченных Заказчиком на устранение недоделок в работах выполненных Подрядчиком. 4.1.

    Типовой договор на оказание услуг строительно монтажных работ

    Рассчитываться с подрядчиком можно авансом или по завершении проекта, но самый надежный вариант – привязать оплату к промежуточным этапам. Это позволит контролировать работу исполнителя и платить только за предоставленные услуги.

    Важно

    К договору подряда следует приложить ряд сопроводительных документов: календарный план работ, перечень оборудования и материалов (с указанием, кто и на каких условиях их предоставляет), акты сдачи-приемки ресурсов и выполненных работ. Все эти приложения, а также составленный в соответствии с действующим законодательством РФ бланк договора подряда на выполнение работ с физическим лицом вы можете скачать на этой странице.

    Договор подряда на оказание услуг: скачать

    Подрядчик производит работы в полном соответствии с чертежами проектного решения, нормативными документами, ГОСТ и СНиП. 5.3. Подрядчик несет полную материальную ответственность за допущенный по своей вине брак.
    5.4.

    Подрядчик извещает Заказчика о необходимости оформить акт технической приемки скрытых работ посредством направления отдельного письменного документа, под роспись уполномоченного лица Заказчика, не менее чем за три дня до предполагаемого срока подписания акта.

    В случае неявки представителя Заказчика для оформления актов технической приемки скрытых работ в установленный данным пунктом срок, Подрядчик имеет право оформить акт в одностороннем порядке.

    Дополнительное, по указанию Заказчика, вскрытие конструк¬ций для повторной приемки Подрядчик проводит за дополнительную плату. 5.5. В своей производственной деятельности Подрядчик руководствуется нормативными актами РФ.

    5.6.

    Договор подряда с физическим лицом на выполнение работ и оказание услуг: образец

    Как правило, типовой договор подряда с физическим лицом на выполнение работ содержит такие пункты:

    • предмет договоренности (что нужно сделать);
    • сроки (когда работы должны начаться и завершиться);
    • размер вознаграждения исполнителя;
    • способ оплаты;
    • порядок сдачи и приемки работ;
    • гарантийные обязательства подрядчика (в том числе сроки устранения дефектов);
    • условия, при которых стороны могут прекратить сотрудничество;
    • порядок урегулирования конфликтов;
    • действия сторон в случае форс-мажора.

    Однако этот перечень можно расширить, включив в образец договора подряда с физическим лицом на оказание услуг дополнительные пожелания (например, способ взыскания неустойки). Особое внимание следует уделить пункту об оплате работ.

    Договор частного подряда

    Внимание

    Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение всего объёма работ по монтажу в соответствии с проектом и пуско-наладке следующих инженерных систем в здании по адресу: г. Москва, . 2.1. Подрядчик обязан осуществить строительные работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования (рабочий проект).

    2.2. 2.4. В течение 5-ти рабочих дней со дня получения документации Подрядчик представляет перечень и количество экземпляров недостающей документации. 3.1.

    Типовой договор на оказание услуг

    Где скачать бланк соглашения? Скачать договор Скачать дополнительное соглашение Участниками соглашения об оказании услуг являются:

    • исполнитель — лицо, которое берет на себя обязательство выполнить услуги;
    • заказчик — сторона, на которую возлагается обязанность по оплате услуг.

    Особых требований к названным субъектам закон не предъявляет, в качестве любой из них могут выступать и физлица, и юридические лица. В ситуации, когда исполнителем является ИП либо коммерческая организация, а заказчиком — гражданин (которому услуга нужна для некоммерческих целей), услуги именуются бытовыми.

    Права и обязанности сторон при оказании бытовых услуг регулируются законом «О защите прав потребителей», а также правилами бытового обслуживания населения.

    Источник: http://helpcredits.ru/tipovoj-dogovor-na-okazanie-uslug-stroitelno-montazhnyh-rabot-ot-chastnyh/

    Поделиться:
    Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.